Договор поставки (долгосрочный)

Договор поставки (долгосрочный)

Тип документа: Договор поставки

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 17,1 кб

Договор поставки долгосрочный имеет персональный номер, который ему присваивается в момент подписания и утверждения. Каждый документ должен иметь дату составления, а также ряд других необходимых реквизитов.

Договор поставки заключается между двумя лицами, одна из которых в дальнейшем именуется Поставщиком, а вторая – Покупателем. В шапке договора обязательно необходимо прописать полное наименование обеих сторон, составивших договор.

Предмет договора – установление длительных хозяйственных отношений между Поставщиком и Покупателем, которые являются для обеих сторон взаимовыгодными.

Основные пункты

Долгосрочный договор поставки состоит из основных пунктов:

  • предмет договора – основная цель составления;
  • ассортимент и количество продукции;
  • качество и комплектность;
  • порядок и сроки поставки продукции;
  • тара и упаковка;
  • порядок расчета;
  • имущественная ответственность;
  • юридические адреса и подписи обеих сторон.

После детального ознакомления со всеми условиями договора поставки и согласования основных моментов, проставляются подписи и печати сторон и начинаются длительные и взаимовыгодные хозяйственные отношения. Внизу детально указываются юридические данные каждой стороны.

Бланк договора поставки (долгосрочный)

Образец договора поставки (долгосрочный) (заполненный бланк)

Скачать Договор поставки (долгосрочный)

Договор поставки (долгосрочный) №

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствие с планом прикрепления на основании настоящего договора между Поставщиком и Покупателем устанавливаются прямые длительные хозяйственные отношения по поставкам на период с « » года до « » года.

2. КОЛИЧЕСТВО И АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

2.1. В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется поставлять Покупателю, а Покупатель принимать и оплачивать продукцию в следующих объемах: .

2.2. Покупатель не позднее « » представляет Поставщику заказ на необходимую ему в предстоящем году продукцию с указанием общего количества продукции с разбивкой по кварталам в пределах общего объема и группового ассортимента, предусмотренных п.2.1 настоящего договора на соответствующий год. К годовому заказу прилагается спецификация с указанием развернутого ассортимента подлежащей поставке продукции на планируемого года. Спецификация на необходимую продукцию в развернутом ассортименте на представляется Покупателем не позднее, чем за дней до наступления поставки.

2.3. Поставщик в -дневный срок после получения заказа (спецификации) Покупателя рассматривает его предложения и учитывает их при формировании производства продукции на соответствующий период (год, квартал).

2.4. Заказ (спецификация) Покупателя, а также изменения заказа считаются принятыми, если Поставщик в -дневный срок после его получения не сообщит Покупателю своих возражений по заказу (спецификации). При наличии возражений по заказу (спецификации) либо предложений по изменению заказа (спецификации) Поставщик в указанный срок принимает меры к урегулированию разногласий.

3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ПРОДУКЦИИ

3.1. Качество и комплектность поставляемой продукции должны соответствовать:стандарту № ; техническим условиям № , утвержденным .

3.2. Дополнительные требования к качеству и комплектности поставляемой продукции .

3.3. Поставщик гарантирует доброкачественность и надежность поставляемой продукции в течение дней срока, установленного . Дополнительные гарантии качества, представляемые Поставщиком .

3.4. Приемка продукции по качеству и количеству производится .

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

4.1. Поставка продукция в течение квартала производится в следующие сроки (периоды): . Отгрузка продукции в течение периода поставки производится по согласованному сторонами графику. График отгрузки продукции на « » года прилагается к настоящему договору. Предложенный заинтересованной стороной проект нового графика отгрузки считается принятым другой стороной, если последняя в течение дней после получения проекта не заявит возражений.

4.2. Количество продукции, недопоставленной (невыбранное) в одном месяце квартала, подлежит поставке (выборке) в следующем месяце данного квартала и прибавляется к норме поставки . Восполнение недопоставленного количества продукции производится в ассортименте .

4.3. Отгрузка продукции Поставщиком производится в соответствии с минимальными нормами отгрузки, предусмотренными Особыми условиями поставки . Продукция, для которой особыми условиями поставки минимальные нормы не установлены, отгружается с соблюдением следующих минимальных норм .

4.4. Отгрузка продукции в адрес Покупателя производится Поставщиком .

4.5. Поставщик информирует Покупателя о в срок .

4.6. Количество отгружаемой продукции определяется Поставщиком путем . На каждую партию отгружаемой продукции Поставщиком выписывается с указанием в нем .

5. ТАРА И УПАКОВКА

5.1. Тара и упаковка продукции должны соответствовать требованиям: стандарта № ; технических условий № , утвержденных .

5.2. Дополнительные требования к таре и упаковке устанавливаются соглашением сторон.

5.3. В тех случаях, когда продукция отгружается в многооборотной таре Покупателя, Покупатель обеспечивает Поставщика соответствующей тарой не позднее, чем за дней до срока отгрузки продукции.

5.4. Покупатель обязуется возвратить тару в порядке и в сроки, предусмотренные .

5.5. Тара из под продукции, порядок и сроки возврата которой не установлены обязательными для сторон правилами, подлежит возврату Покупателем Поставщику не позднее, чем за дней после получения продукции. При возврате указанной тары Покупателем соблюдаются следующие условия: .

5.6. Оплата возвращенной тары производится Поставщиком Покупателю в порядке не позднее дней после получения тары.

6. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Покупатель оплачивает Поставщику поставленную продукцию по ценам прейскуранта № , утвержденного со сроком действия до « » года.

6.2. Выплачивается надбавка за более высокое качество по сравнению со стандартом по согласованию сторон в размере .

6.3. Услуги, оказываемые Поставщиком Покупателю в соответствии с настоящим договором, если тарифы на них не подлежат утверждению государственными органами ценообразования или вышестоящими хозяйственными органами Поставщика, оплачиваются Покупателем в следующих размерах: .

6.4. Расчеты за продукцию производятся между Поставщиком и Покупателем путем .

6.5. Поставщик направляет Покупателю следующие расчетные документы . Указанные документы высылаются Покупателю .

7. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1. За отгрузку продукции с нарушением согласованного графика Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере % стоимости продукции, отгруженной не по графику. Под нарушением согласованного графика понимается как просрочка отгрузки, так и досрочная отгрузка продукции против графика без согласия Покупателя. Указанный штраф уплачивается Поставщиком независимо от уплаты неустойки за недопоставку продукции в месячные сроки.

7.2. За невысылку информации (п.4.4 настоящего договора) Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере рублей за каждый случай.

7.3. За просрочку возврата тары, порядок и сроки возврата которой устанавливаются настоящим договором (п.5.4 настоящего договора), Покупатель уплачивает Поставщику штраф в следующих размерах от стоимости невозвращенной тары:

  • при просрочке до дней %;
  • при просрочке свыше дней %;

7.4. За несвоевременное представление тары в случаях, когда продукция отгружается в многооборотной таре Покупателя (п.5.3 настоящего договора), Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере рублей за каждый день просрочки, но не более рублей. Поставщик в этих случаях не несет ответственности за просрочку поставки (нарушение графика отгрузки) продукции за этот период, в течении которого продукция не могла быть отгружена из-за отсутствия тары.

7.5. Санкции за нарушение других условий договора: .

7.6. Взаимоотношения сторон по поставке продукции в части, не предусмотренной настоящим договором, регулируются действующим законодательством.

Источник:
http://dogovor-obrazets.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86_%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-1

Договор поставки (долгосрочный)

  1. Предмет договора
  2. Количество и ассортимент продукции
  3. Качество и комплектность продукции
  4. Сроки и порядок поставки продукции
  5. Тара и упаковка
  6. Цены и порядок расчетов
  7. Имущественная ответственность
  8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
  9. Подписи сторон

ДОГОВОР ПОСТАВКИ

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствие с планом прикрепления ____________________ на основании настоящего договора между Поставщиком и Покупателем устанавливаются прямые длительные хозяйственные отношения по поставкам ______________________________ на период с «_____» _______________2016 г. по «_____» _______________2016 г.

2. КОЛИЧЕСТВО И АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

2.1. В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется поставлять Покупателю, а Покупатель принимать и оплачивать продукцию в следующих объемах: ______________________________.

2.2. Покупатель не позднее ____________________ представляет Поставщику заказ на необходимую ему в предстоящем году продукцию с указанием общего количества продукции с разбивкой по кварталам в пределах общего объема и группового ассортимента, предусмотренных п.2.1 настоящего договора на соответствующий год. К годовому заказу прилагается спецификация с указанием развернутого ассортимента подлежащей поставке продукции на ______________________________ планируемого года. Спецификация на необходимую продукцию в развернутом ассортименте на ______________________________ представляется Покупателем не позднее, чем за __________ дней до наступления ____________________ поставки.

2.3. Поставщик в __________-дневный срок после получения заказа (спецификации) Покупателя рассматривает его предложения и учитывает их при формировании производства продукции на соответствующий период (год, квартал).

2.4. Заказ (спецификация) Покупателя, а также изменения заказа считаются принятыми, если Поставщик в __________- дневный срок после его получения не сообщит Покупателю своих возражений по заказу (спецификации). При наличии возражений по заказу (спецификации) либо предложений по изменению заказа (спецификации) Поставщик в указанный срок принимает меры к урегулированию разногласий.

3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ПРОДУКЦИИ

3.1. Качество и комплектность поставляемой продукции должны соответствовать:стандарту №__________; техническим условиям №__________, утвержденным ______________________________.

3.2. Дополнительные требования к качеству и комплектности поставляемой продукции ______________________________.

3.3. Поставщик гарантирует доброкачественность и надежность поставляемой продукции в течение ____________________ срока, установленного ______________________________. Дополнительные гарантии качества, представляемые Поставщиком ______________________________.

3.4. Приемка продукции по качеству и количеству производится ______________________________.

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

4.1. Поставка продукция в течение квартала производится в следующие сроки (периоды): ______________________________. Отгрузка продукции в течение периода поставки производится по согласованному сторонами графику. График отгрузки продукции на «_____» _______________2016 г. прилагается к настоящему договору. Предложенный заинтересованной стороной проект нового графика отгрузки считается принятым другой стороной, если последняя в течение __________ дней после получения проекта не заявит возражений.

4.2. Количество продукции, недопоставленной (невыбранное) в одном месяце квартала, подлежит поставке (выборке) в следующем месяце данного квартала и прибавляется к норме поставки ____________________. Восполнение недопоставленного количества продукции производится в ассортименте ______________________________.

4.3. Отгрузка продукции Поставщиком производится в соответствии с минимальными нормами отгрузки, предусмотренными Особыми условиями поставки ______________________________. Продукция, для которой особыми условиями поставки минимальные нормы не установлены, отгружается с соблюдением следующих минимальных норм ______________________________.

4.4. Отгрузка продукции в адрес Покупателя производится Поставщиком ______________________________.

4.5. Поставщик информирует Покупателя о ____________________ в срок ______________________________.

4.6. Количество отгружаемой продукции определяется Поставщиком путем ______________________________. На каждую партию отгружаемой продукции Поставщиком выписывается ______________________________ с указанием в нем ______________________________.

5. ТАРА И УПАКОВКА

5.1. Тара и упаковка продукции должны соответствовать требованиям: стандарта №__________; технических условий №__________, утвержденных ______________________________.

5.2. Дополнительные требования к таре и упаковке устанавливаются соглашением сторон.

5.3. В тех случаях, когда продукция отгружается в многооборотной таре Покупателя, Покупатель обеспечивает Поставщика соответствующей тарой не позднее, чем за __________ дней до срока отгрузки продукции.

5.4. Покупатель обязуется возвратить тару в порядке и в сроки, предусмотренные ______________________________.

Читайте также  Работа с персональными данными

5.5. Тара из под продукции, порядок и сроки возврата которой не установлены обязательными для сторон правилами, подлежит возврату Покупателем Поставщику не позднее, чем ____________________ после получения продукции. При возврате указанной тары Покупателем соблюдаются следующие условия: ______________________________.

5.6. Оплата возвращенной тары производится Поставщиком Покупателю в порядке ______________________________ не позднее __________ дней после получения тары.

6. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Покупатель оплачивает Поставщику поставленную продукцию по ценам прейскуранта №__________, утвержденного ______________________________ со сроком действия до «_____» _______________2016 г.

6.2. Выплачивается надбавка за более высокое качество по сравнению со стандартом по согласованию сторон в размере ______________________________.

6.3. Услуги, оказываемые Поставщиком Покупателю в соответствии с настоящим договором, если тарифы на них не подлежат утверждению государственными органами ценообразования или вышестоящими хозяйственными органами Поставщика, оплачиваются Покупателем в следующих размерах: ______________________________.

6.4. Расчеты за продукцию производятся между Поставщиком и Покупателем путем ______________________________.

6.5. Поставщик направляет Покупателю следующие расчетные документы ______________________________. Указанные документы высылаются Покупателю ______________________________.

7. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1. За отгрузку продукции с нарушением согласованного графика Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере __________% стоимости продукции, отгруженной не по графику. Под нарушением согласованного графика понимается как просрочка отгрузки, так и досрочная отгрузка продукции против графика без согласия Покупателя. Указанный штраф уплачивается Поставщиком независимо от уплаты неустойки за недопоставку продукции в месячные сроки.

7.2. За невысылку информации (п.4.4 настоящего договора) Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере __________ рублей за каждый случай.

7.3. За просрочку возврата тары, порядок и сроки возврата которой устанавливаются настоящим договором (п.5.4 настоящего договора), Покупатель уплачивает Поставщику штраф в следующих размерах от стоимости невозвращенной тары:

  • при просрочке до __________ дней __________%;
  • при просрочке свыше __________ дней __________%;

7.4. За несвоевременное представление тары в случаях, когда продукция отгружается в многооборотной таре Покупателя (п.5.3 настоящего договора), Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере __________ рублей за каждый день просрочки, но не более __________ рублей. Поставщик в этих случаях не несет ответственности за просрочку поставки (нарушение графика отгрузки) продукции за этот период, в течении которого продукция не могла быть отгружена из-за отсутствия тары.

7.5. Санкции за нарушение других условий договора: ______________________________.

7.6. Взаимоотношения сторон по поставке продукции в части, не предусмотренной настоящим договором, регулируются действующим законодательством.

Источник:
http://domashniy-urist.ru/forma/dogovor_postavki_dolgosrochnij.html

Долгосрочный договор поставки

Долгосрочный договор поставки №

г. Москва «» 2012 года

, именуемое в дальнейшем «Поставщик», . В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________ именуемое в дальнейшем «Покупатель», ____________________________ действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые как «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора и условия поставки

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю в собственность Товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить этот Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Товар поставляется партиями. Количество, ассортимент и цена товара по каждой конкретной партии определяются Сторонами в Спецификациях (Приложений), которые с момента их подписания Сторонами становятся неотъемлемыми частями настоящего Договора.

1.3. Качество, упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям действующих стандартов РФ и технических условий.

1.4. Право собственности на поставляемый по настоящему Договору товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент непосредственной приемки товара на складе Поставщика.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Поставщик обязуется:

2.1.1. Отпустить товар, оформить отгрузочные документы, предоставить сертификаты соответствия;

2.1.2. Гарантировать качество в соответствии с сертификатами, прилагаемыми к каждой партии товара.

2.2. Покупатель обязуется:

2.2.1. Принять товар по количеству и ассортименту при его получении на складе Поставщика.

2.2.2. Оплатить товар по цене, в срок и на условиях, предусмотренных Спецификацией к настоящему Договору.

3. Порядок поставки Товара

3.1. По каждой партии Товара его цена, количество, ассортимент согласовывается Сторонами до начала отгрузки и отражаются в соответствующей Спецификации.

3.2. Поставка товара оформляется посредством подписания Сторонами по каждой партии товарных накладных, при этом дата подписания Сторонами товарной накладной по конкретной партии товара будет являться датой поставки данной партии товара, если иное не будет оговорено Сторонами в соответствующей Спецификации.

3.3. Поставка Товара осуществляется в сроки и на условиях, определенных Сторонами в Спецификации.

3.4. Товар считается сданным Поставщиком и принятым Покупателем: по количеству и ассортименту – согласно товаро-транспортным документам, по качеству – согласно сертификату соответствия.

4. Порядок расчетов и определения цены

4.1. Покупатель оплачивает поставленный Товар путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.2. Датой оплаты считается дата поступления всей суммы денежных средств на счет Поставщика,

4.3. Цена единицы Товара указывается в рублях России.

5. Ответственность сторон

5.1. При нарушении сроков оплаты, предусмотренных настоящим договором (Спецификациям к нему), Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере 0,5% от суммы неоплаченной партии товара за каждый день просрочки платежа.

5.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т. е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода времени.

6. Срок действия договора

6.1 Договор вступает в силу с момента его подписания, действует по «» 2013 года и каждый раз автоматически продлевается на один год, если за две недели до окончания очередного срока ни одна из сторон не заявит об ином.

6.2 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

7. Прочие условия

7.1 Настоящий Договор, а также все Дополнения, Приложения и другая документация к настоящему Договору, подписанная обеими сторонами, может быть заключена посредством передачи по факсимильной связи, с последующим обменом ее на оригинал.

8.1 Все споры, которые могут возникнуть по данному Договору, решаются сторонами путем переговоров.

8.2 При невозможности разрешения спорных вопросов на переговорах, они подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный Суд города Москвы.

9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Поставщик: , , корп.2, ,1) р/с , к/с , , в АКБ «Балтийский Банк Развития» (ЗАО) г. Москва, 2) р/с , в банке «ПРОБИЗНЕСБАНК», , к/с 00986, ,

Источник:
http://pandia.ru/text/77/198/21151.php

Образец договора поставки (долгосрочный), заключаемый между юридическими лицами.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствие с планом прикрепления на основании настоящего договора между Поставщиком и Покупателем устанавливаются прямые длительные хозяйственные отношения по поставкам на период с « » 2020 г. по « » 2020 г.

2. КОЛИЧЕСТВО И АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

2.1. В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется поставлять Покупателю, а Покупатель принимать и оплачивать продукцию в следующих объемах: .

2.2. Покупатель не позднее представляет Поставщику заказ на необходимую ему в предстоящем году продукцию с указанием общего количества продукции с разбивкой по кварталам в пределах общего объема и группового ассортимента, предусмотренных п.2.1 настоящего договора на соответствующий год. К годовому заказу прилагается спецификация с указанием развернутого ассортимента подлежащей поставке продукции на планируемого года. Спецификация на необходимую продукцию в развернутом ассортименте на представляется Покупателем не позднее, чем за дней до наступления поставки.

2.3. Поставщик в -дневный срок после получения заказа (спецификации) Покупателя рассматривает его предложения и учитывает их при формировании производства продукции на соответствующий период (год, квартал).

2.4. Заказ (спецификация) Покупателя, а также изменения заказа считаются принятыми, если Поставщик в — дневный срок после его получения не сообщит Покупателю своих возражений по заказу (спецификации). При наличии возражений по заказу (спецификации) либо предложений по изменению заказа (спецификации) Поставщик в указанный срок принимает меры к урегулированию разногласий.

3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ПРОДУКЦИИ

3.1. Качество и комплектность поставляемой продукции должны соответствовать:стандарту № ; техническим условиям № , утвержденным .

3.2. Дополнительные требования к качеству и комплектности поставляемой продукции .

3.3. Поставщик гарантирует доброкачественность и надежность поставляемой продукции в течение срока, установленного . Дополнительные гарантии качества, представляемые Поставщиком .

3.4. Приемка продукции по качеству и количеству производится .

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

4.1. Поставка продукция в течение квартала производится в следующие сроки (периоды): . Отгрузка продукции в течение периода поставки производится по согласованному сторонами графику. График отгрузки продукции на « » 2020 г. прилагается к настоящему договору. Предложенный заинтересованной стороной проект нового графика отгрузки считается принятым другой стороной, если последняя в течение дней после получения проекта не заявит возражений.

4.2. Количество продукции, недопоставленной (невыбранное) в одном месяце квартала, подлежит поставке (выборке) в следующем месяце данного квартала и прибавляется к норме поставки . Восполнение недопоставленного количества продукции производится в ассортименте .

4.3. Отгрузка продукции Поставщиком производится в соответствии с минимальными нормами отгрузки, предусмотренными Особыми условиями поставки . Продукция, для которой особыми условиями поставки минимальные нормы не установлены, отгружается с соблюдением следующих минимальных норм .

4.4. Отгрузка продукции в адрес Покупателя производится Поставщиком .

4.5. Поставщик информирует Покупателя о в срок .

4.6. Количество отгружаемой продукции определяется Поставщиком путем . На каждую партию отгружаемой продукции Поставщиком выписывается с указанием в нем .

5. ТАРА И УПАКОВКА

5.1. Тара и упаковка продукции должны соответствовать требованиям: стандарта № ; технических условий № , утвержденных .

5.2. Дополнительные требования к таре и упаковке устанавливаются соглашением сторон.

5.3. В тех случаях, когда продукция отгружается в многооборотной таре Покупателя, Покупатель обеспечивает Поставщика соответствующей тарой не позднее, чем за дней до срока отгрузки продукции.

5.4. Покупатель обязуется возвратить тару в порядке и в сроки, предусмотренные .

5.5. Тара из под продукции, порядок и сроки возврата которой не установлены обязательными для сторон правилами, подлежит возврату Покупателем Поставщику не позднее, чем после получения продукции. При возврате указанной тары Покупателем соблюдаются следующие условия: .

5.6. Оплата возвращенной тары производится Поставщиком Покупателю в порядке не позднее дней после получения тары.

6. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Покупатель оплачивает Поставщику поставленную продукцию по ценам прейскуранта № , утвержденного со сроком действия до « » 2020 г.

6.2. Выплачивается надбавка за более высокое качество по сравнению со стандартом по согласованию сторон в размере .

6.3. Услуги, оказываемые Поставщиком Покупателю в соответствии с настоящим договором, если тарифы на них не подлежат утверждению государственными органами ценообразования или вышестоящими хозяйственными органами Поставщика, оплачиваются Покупателем в следующих размерах: .

6.4. Расчеты за продукцию производятся между Поставщиком и Покупателем путем .

Читайте также  Нужно ли межевание, если есть кадастровый номер с паспортом: одно ли это и то же, как понять было ли разграничение, и можно ли его получить без процедуры?

6.5. Поставщик направляет Покупателю следующие расчетные документы . Указанные документы высылаются Покупателю .

7. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1. За отгрузку продукции с нарушением согласованного графика Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере % стоимости продукции, отгруженной не по графику. Под нарушением согласованного графика понимается как просрочка отгрузки, так и досрочная отгрузка продукции против графика без согласия Покупателя. Указанный штраф уплачивается Поставщиком независимо от уплаты неустойки за недопоставку продукции в месячные сроки.

7.2. За невысылку информации (п.4.4 настоящего договора) Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере рублей за каждый случай.

7.3. За просрочку возврата тары, порядок и сроки возврата которой устанавливаются настоящим договором (п.5.4 настоящего договора), Покупатель уплачивает Поставщику штраф в следующих размерах от стоимости невозвращенной тары:

  • при просрочке до дней %;
  • при просрочке свыше дней %;

7.4. За несвоевременное представление тары в случаях, когда продукция отгружается в многооборотной таре Покупателя (п.5.3 настоящего договора), Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере рублей за каждый день просрочки, но не более рублей. Поставщик в этих случаях не несет ответственности за просрочку поставки (нарушение графика отгрузки) продукции за этот период, в течении которого продукция не могла быть отгружена из-за отсутствия тары.

7.5. Санкции за нарушение других условий договора: .

7.6. Взаимоотношения сторон по поставке продукции в части, не предусмотренной настоящим договором, регулируются действующим законодательством.

Источник:
http://dbsd.ru/contracts/supply-contract/336.html

Договор поставки собственной продукции и товаров (долгосрочный)

ДОГОВОР N ______ поставки собственной продукции и товаров (долгосрочный)

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется в обусловленные настоящим Договором сроки передать производимую им продукцию и товары, указанные в п. 1.2 настоящего Договора Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить переданные ему продукцию и товары 1 .

1 Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Условие о предмете договора является существенным условием договора (п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ).

2 Существенными условиями договора являются условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество товара (п. 3 ст. 455 Гражданского кодекса РФ).

В соответствии со ст. 465 Гражданского кодекса РФ, если договор купли-продажи не позволяет определить количество подлежащего передаче товара, договор не считается заключенным. Количество товара предусматривается в соответствующих единицах измерения или в денежном выражении, либо в договоре может быть установлен порядок его определения.

1.5. Продукция и товары, поставляемые по настоящему Договору, в дальнейшем именуются «товары».

2. АССОРТИМЕНТ И СРОКИ ПОСТАВКИ

2.1. Поставщик осуществляет поставку товаров партиями в пределах количества, установленного п. 1.4 настоящего Договора, в следующие сроки:

2.1.1. Первая партия состоит из следующих товаров:

Поставка второй партии товаров осуществляется в срок ___________________.

2.2. Поставщик, допустивший недопоставку товаров в отдельном периоде поставки, обязан восполнить недопоставленное количество товаров в течение __________ с даты получения соответствующего требования Покупателя.

2.3. Ассортимент товаров, недопоставка которых подлежит восполнению, определяется соглашением Сторон. При отсутствии такого соглашения Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товаров в ассортименте, установленном для того периода, в котором допущена недопоставка.

2.4. Поставка товаров одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено п. 2.1 настоящего Договора, не засчитывается в покрытие недопоставки товаров другого наименования, входящих в тот же ассортимент, и подлежит восполнению, кроме случаев, когда такая поставка произведена с предварительного письменного согласия Покупателя.

2.5. Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия товаров, поставка которых просрочена. Товары, поставленные до получения Поставщиком уведомления, Покупатель обязан принять и оплатить.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

Вариант: Покупатель дает Поставщику указания об отгрузке (передаче) товаров получателям (отгрузочные разнарядки) не менее чем за ___ дней до отгрузки (передачи). В отгрузочной разнарядке должны быть указаны отгрузочные реквизиты получателя, наименование, комплектность, качество, количество продукции и товаров, даты составления и отправки разнарядки Поставщику, ____________ (иные сведения). Количество подлежащей отправке продукции и товаров по одной разнарядке не должно быть менее ________ и более _______ единиц продукции и (или) товара. Соответствующая партия по количеству, качеству и комплектности должна соответствовать требованиям, указанным в разнарядке.

Непредставление Покупателем отгрузочной разнарядки в установленный срок дает Поставщику право либо отказаться от исполнения Договора, либо потребовать от Покупателя оплаты продукции и товаров. Кроме того, Поставщик вправе потребовать возмещения убытков, причиненных в связи с непредставлением отгрузочной разнарядки.

3.2. Доставка товаров осуществляется Поставщиком автомобильным (железнодорожным, авиационным, водным) транспортом до места __________________ на следующих условиях: ____________________________.

3.3. Стоимость доставки включена в цену товара, установленную п. 6.1 настоящего Договора.

3.6. Приемка товаров осуществляется в месте доставки товаров (п. 3.2 настоящего Договора).

При получении товаров от Поставщика Покупатель обязан вскрыть упаковку, осмотреть товары и проверить их на соответствие условиям настоящего Договора о количестве, качестве, ассортименте и комплектности.

По завершении проверки и при отсутствии претензий к Поставщику Покупатель подписывает товарную накладную.

3.7. Обязательство Поставщика по поставке партии товаров считается выполненным с момента подписания Покупателем товарной накладной.

4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРОВ

4.1. Качество и комплектность поставляемых товаров должны соответствовать:

— стандарту N _________________;

— техническому регламенту N __________, утвержденному _________________;

— техническим условиям N __________, утвержденным _________________.

4.2. Дополнительные требования к качеству и комплектности поставляемых товаров: __________________________________.

4.5. В случае поставки товаров ненадлежащего качества Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

— соразмерного уменьшения цены товаров;

— безвозмездного устранения недостатков товаров в разумный срок;

— возмещения своих расходов на устранение недостатков товаров.

В случае существенного нарушения требований к качеству товаров Покупатель вправе по своему выбору:

— отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за товары денежной суммы;

— потребовать замены товаров ненадлежащего качества товарами, соответствующими Договору.

Указанные в настоящем пункте требования предъявляются Покупателем, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя о недостатках поставленных товаров, без промедления заменит поставленные товары товарами надлежащего качества.

Покупатель вправе требовать замены в разумный срок товаров ненадлежащего качества, возвращенных потребителями.

4.6. В случае поставки товаров с нарушением условий настоящего Договора, требований нормативных правовых актов или иных обычно предъявляемых требований к комплектности Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

— соразмерного уменьшения цены товаров;

— доукомплектования товаров в течение ___________ с даты предъявления требования.

Если Поставщик в установленный настоящим пунктом срок не выполнил требования Покупателя о доукомплектовании товаров, Покупатель вправе по своему выбору:

— потребовать замены некомплектных товаров на комплектные;

— отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

Указанные в настоящем пункте требования предъявляются Покупателем, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя о некомплектности поставленных товаров, без промедления доукомплектует либо заменит их комплектными товарами.

Покупатель вправе требовать замены в разумный срок некомплектных товаров, возвращенных потребителями, комплектными.

4.7. Если Поставщик не поставил предусмотренное настоящим Договором количество товаров (п. п. 1.4, 2.1 Договора) либо не выполнил требования Покупателя о замене недоброкачественных товаров или о доукомплектовании товаров в установленный настоящим Договором срок, Покупатель вправе приобрести непоставленные товары у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение.

4.8. Покупатель вправе отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества и некомплектных товаров, а если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования товаров либо их замены.

5. ТАРА И УПАКОВКА

5.1. Тара и упаковка товаров должны соответствовать требованиям:

— стандарта N ___________________;

5.2. Покупатель (получатель) обязан возвратить Поставщику многооборотную тару и средства пакетирования, в которых поступили товары, в следующем порядке: ____________________________ в течение ____ дней с момента поставки товаров (п. 3.7 настоящего Договора).

При возврате тары Покупателем соблюдаются следующие условия: ______________________________________.

5.3. Прочая тара, а также упаковка товаров подлежат возврату Поставщику в следующих случаях: __________________________________.

6. ЦЕНА ТОВАРОВ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Цена поставляемых по настоящему Договору товаров составляет:

6.2. Цена товаров, указанная в п. 6.1 настоящего Договора, может быть изменена только на основании соглашения Сторон, составленного в письменной форме и подписанного обеими Сторонами.

Цена товаров может изменяться не чаще _________________________.

6.3. Уплата цены товаров производится Покупателем в течение __________ дней с даты поставки партии товаров (п. п. 2.1, 3.7 настоящего Договора).

6.4. Расчеты по настоящему Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Стороны на основании платежных поручений.

6.5. Днем оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Стороны.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения срока поставки, установленного п. 2.1 настоящего Договора, срока допоставки, установленного п. 2.2 настоящего Договора, срока доукомплектования товаров, установленного п. 4.6 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере ____% от цены не поставленных в срок товаров (товаров, требующих доукомплектования) за каждый день просрочки.

7.2. В случае нарушения срока уплаты, установленного п. 6.3 настоящего Договора, Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате неустойки в размере ____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

7.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.

8. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОР)

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и по возможности дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

8.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 8.2 настоящего Договора, то она обязана возместить другой Стороне понесенные ею убытки.

Читайте также  Нужно ли начислять НДС на сумму компенсации ущерба

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более ____________, то Поставщик и Покупатель проводят переговоры для обсуждения мер, подлежащих принятию для продолжения поставок.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

9.2. В случае недостижения договоренности по спорным вопросам в результате переговоров такие вопросы передаются на разрешение Арбитражного суда ________________ в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3

3 Наряду с условием о предмете договора, а также условиями, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, существенными условиями договора являются все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Таким образом, стороны вправе определить для себя любое условие в качестве существенного, при несогласованности которого договор не может считаться заключенным.

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до «___»___________ ____ г.

Стороны вправе продлить срок действия настоящего Договора на основании дополнительного соглашения, составленного в соответствии с п. 10.2 настоящего Договора.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Все уведомления и сообщения Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются Сторонами следующими способами:

— по факсу, если уведомление или сообщение связано с вопросом, требующим немедленного разрешения. Оригинал документа должен быть направлен в течение _______________ одним из указанных ниже способов;

— путем вручения уполномоченным представителем одной Стороны соответствующего уведомления (сообщения, иного документа) уполномоченному представителю другой Стороны;

— заказным письмом с уведомлением о вручении.

10.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

10.7. Подписываемые Сторонами во исполнение настоящего Договора документы (отгрузочные разнарядки, соглашения) являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

Источник:
http://blank-obrazets.ru/dogovor_postavki_sobstvennoj_produkcii_i_tovarov_dolgosrochnyj.htm

Долгосрочные договоры: учет до и после отчетной даты

С 1 января 2020 года вступает в силу федеральный стандарт учета «Долгосрочные договоры», утвержденный приказом Минфина России от 29.06.2018 № 145н (далее — Стандарт № 145н). Минфин России письмом от 28.10.2019 № 02-06-07/84752 довел до участников бюджетного процесса Методические рекомендации по применению данного стандарта. Однако, чтобы разобраться в нюансах классификации договоров, потребуется знание положений других федеральных стандартов учета.

Рекомендации

В разделе I Методических рекомендаций раскрываются общие положения применения Стандарта № 145н, а в разделе III даны разъяснения об отражении в учете операций по заключению и исполнению иных долгосрочных договоров. Кроме того, в разделе IV Методических рекомендаций содержатся переходные положения стандарта при его первом применении.

Минфин России издал данные Методические рекомендации весьма своевременно, так как до конца текущего 2019 года учреждениям надо проделать большую подготовительную работу.

До отчетной даты

Обратите внимание! Стандарт № 145н устанавливает лишь единые требования к порядку отражения хозяйственных операций, возникающих в результате заключения и исполнения договоров подряда и возмездного оказания услуг, срок действия которых превышает один год. Поэтому учреждение в учетной политике имеет право конкретизировать некоторые квалификации таких договоров.

Так, например, Минфин России в Методических рекомендациях указывает, что в учетной политике учреждения должны быть отражены:

  • условия принятия к учету доходов и иных объектов учета, возникающих в результате заключения и исполнения договоров подряда, возмездного оказания услуг, срок действия которых не превышает один год, но даты начала и окончания исполнения которых приходятся на разные отчетные периоды;
  • порядок расчета доходов от реализации по долгосрочному договору в случае его неравномерного исполнения.

Для реализации указанных положений учетной политики в 2020 году необходимо разработать первичные учетные документы, установить сроки представления в бухгалтерию необходимых сведений и назначить ответственных лиц, внести в график документооборота соответствующие коррективы.

Инвентаризация договоров и утверждение условий их классификации в учетной политике должны произойти до конца текущего года. Однако на этом реализация требований Стандарта № 145н не закончится.

В пункте 2 Стандарта № 145н указано, что он применяется одновременно со стандартом «Концептуальные основы», утвержденным приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н (далее — Стандарт № 256н). В Стандарте № 256н в пункте 39 указано, что для целей бухгалтерского учета . обязательством признается задолженность, возникшая в результате произошедших фактов хозяйственной жизни, погашение которой приведет к выбытию активов, заключающих в себе полезный потенциал или экономические выгоды. Данное определение обязательства соответствует кредиторской задолженности. К сожалению, разъяснений о том, что понимать под дебиторской задолженностью, в Стандарте № 256н нет. А понятие «актива» согласно пункту 36 Стандарта № 256н распространяется только на имущество.

К счастью, в стандарте «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности», утвержденном приказом Минфина от 31.12.2016 № 260н (далее — Стандарт № 256н) можно найти больше полезной информации. Заметим, что Стандарт № 260н также применяется одновременно со стандартом «Концептуальные основы», поэтому, очевидно, что его положения применимы для понимания Стандарта № 145н. Кроме того, согласно пункту 3 Стандарта № 145н он применяется при отражении в бухгалтерском учете доходов, расходов, фактов хозяйственной жизни, иных объектов бухгалтерского учета, возникающих в результате заключения субъектом учета договоров подряда, возмездного оказания услуг, срок действия которых превышает один год (далее — долгосрочные договоры). а также при раскрытии в бухгалтерской (финансовой) отчетности информации о таких объектах бухгалтерского учета, если иное не установлено другими федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного сектора. Следовательно, при исследовании положений Стандарта № 145н бухгалтеру нужно учитывать требования Стандарта № 260н.

Обратите внимание! Согласно пункту 25 Стандарта № 260н активы и обязательства в бухгалтерском балансе представляются с подразделением на долгосрочные (внеоборотные) и краткосрочные (оборотные).

При этом в пункте 26 Стандарта № 260н дается определение краткосрочного актива. Одним из критериев отнесения к краткосрочным активам является предназначение его для потребления, передачи (продажи) или обращения в денежные средства (иные активы) в течение 12 месяцев после отчетной даты. В том же пункте далее указано, что все прочие активы субъекта отчетности, то есть потребляемые свыше 12 месяцев, включая материальные, нематериальные и финансовые активы, классифицируются как долгосрочные.

Другими словами, краткосрочные активы возникают на основании кракткосрочных договоров (срок действия обязательств ДО одного года), а долгосрочные активы — на основании долгосрочных договоров (срок действия обязательств БОЛЕЕ одного года).

И еще один момент! Все в том же пункте 26 Стандарта № 260н уточнено, что краткосрочные активы включают материальные запасы, дебиторскую задолженность и другие активы, которые могут быть потреблены, переданы (проданы) или обращены в денежные средства в течение 12 месяцев после отчетной даты, даже если их выбытие в течение этого периода и не предполагается. Об особенностях учета дебиторки говорится и в пункте 11 Стандарта № 145н: по факту подписания иного долгосрочного договора. субъект учета отражает расчеты с дебиторами по доходам от реализации за весь срок действия долгосрочного договора в корреспонденции с балансовыми счетами учета предстоящих доходов.

Подводя промежуточный итог, можно выстроить следующую логическую цепочку: Стандарт № 145н устанавливает условия признания договоров долгосрочными — на основании долгосрочного договора возникают долгосрочные (внеоборотные) активы — порядок отражения в бухгалтерской отчетности долгосрочных (внеоборотных) и краткосрочных (оборотных) активов установлен Стандартом № 260н. При этом согласно пункту 5 Стандарта № 145н отражение в бухгалтерском учете доходов, иных объектов бухгалтерского учета, возникающих в результате заключения и исполнения субъектом учета договоров подряда, возмездного оказания услуг, срок действия которых не превышает один год — то есть краткосрочных (оборотных) активов! — но даты начала и окончания исполнения которых приходятся на разные отчетные периоды, осуществляется в соответствии с положениями Стандарта в случаях, предусмотренных учетной политикой субъекта учета.

После отчетной даты

  • Дебет 0 20531 56Х «Увеличение дебиторской задолженности по доходам по платным услугам (работам), компенсаций затрат»
  • Кредит 0 40140 131 «Доходы будущих периодов по платным услугам (работам)»

Далее в течение года по мере выполнения условий договора учреждение относит часть «будущих» доходов в доходы отчетного периода. В разделе III Методических рекомендаций указано, что признание доходов от оказания услуг (работ) по иным долгосрочным договорам доходами текущего финансового года осуществляется одним из следующих способов:

  • равномерно (ежемесячно) до истечения срока действия иного долгосрочного договора;
  • в порядке, предусмотренном учетной политикой субъекта учета, в случае если выполнение работ (оказание услуг) по иному долгосрочному договору осуществляется неравномерно.

Вроде бы все понятно.

Но вот в пункте 27 Стандарта № 260 есть указание о том, что краткосрочные активы включают также текущую долю долгосрочных финансовых активов, то есть часть долгосрочных финансовых активов субъекта, подлежащих погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Вроде бы положения Стандарта № 145н и Стандарта № 260н только дополняют друг друга. В течение года договор, классифицируемый до наступления отчетной даты как долгосрочный, исполняется, производятся расчеты и образуется краткосрочный актив. А при формировании бухгалтерской отчетности «текущая» доля долгосрочных активов, то есть подлежащая погашению в течение отчетного года, рассматривается как краткосрочный актив. Но вот насколько такая схема будет удобна и понятна бухгалтерам учреждений бюджетной сферы, станет ясно только в следующем году.

Возможно, что более простым решением было бы классифицировать «текущую долю» долгосрочной дебиторской задолженности в качестве краткосрочного актива сразу после отчетной даты. Это бы существенно упростило работу бухгалтеров и никак не повлияло на отчетные показатели. Возможно, что, изучив опыт ведения учета и формирования отчетности, через некоторое время Минфин подготовит соответствующие разъяснения. А пока бухгалтерам стоит более внимательно и обдуманно отнестись к формированию положений учетной политики на 2020 год.

Источник:
http://www.klerk.ru/buh/articles/492525/