Договор подряда на выполнение дизайнерских работ

Договор подряда на выполнение дизайнерских работ

ДОГОВОР N ___ на выполнение дизайнерских работ

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по Техническому заданию Заказчика (Приложение N ____ к настоящему Договору) объемно-пространственное и графическое проектирование (разработку) объекта: ____________ и разработать решение внешнего оформления объекта (далее — «дизайнерские работы»), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ в виде технической документации на проектируемый объект: ________________ (варианты: чертежи компоновки и общего вида, эскизные и рабочие чертежи для макетирования, демонстрационные рисунки, цветографические эргономические схемы, рабочие проекты моделей).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Не позднее _______ с момента подписания Сторонами настоящего Договора предоставить Подрядчику Техническое задание и следующие материалы, необходимые для выполнения дизайнерских работ по настоящему Договору: ________________________.

2.1.2. Оказывать Подрядчику содействие в выполнении дизайнерских работ.

Содействие Заказчика осуществляется в следующих случаях: _______________ и предполагает собой выполнение Заказчиком следующих действий: ________________________ в сроки: ___________________ в пределах: ________________________.

2.1.3. Не позднее _________ с момента получения от Подрядчика Сметы работ (Приложение N __ к настоящему Договору), в которой указаны стоимость работ и сроки их выполнения, утвердить Смету путем ее подписания или направить Подрядчику возражения по существу. Заказчик обязан уведомить Подрядчика о своих действиях не позднее _______________.

2.1.4. Оплатить цену дизайнерских работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Сметой работ, представленной Подрядчиком.

2.1.5. Принять результат выполненных Подрядчиком работ по акту выполненных работ (Приложение N __ к настоящему Договору). При наличии замечаний или претензий к выполненной Подрядчиком работе Заказчик указывает об этом в акте выполненных работ.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Во всякое время проверять ход и качество выполняемой работы, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

2.2.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору поручить выполнение работ третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных документально подтвержденных расходов.

2.2.3. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

2.2.4. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

2.2.5. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до уведомления об отказе от исполнения Договора, и возместив Подрядчику расходы, произведенные до этого момента в целях исполнения Договора, если они не входят в указанную часть цены работы.

2.3. Подрядчик обязуется:

2.3.1. Не позднее ________ с момента получения Технического задания Заказчика и материалов подготовить Смету работ и направить ее на утверждение Заказчику.

2.3.2. Приступить к выполнению работ не позднее ________ с момента утверждения Сметы работ Заказчиком и выполнить работы не позднее _________________.

График выполнения этапов дизайнерских работ приведен в Смете работ.

2.3.3. По выполнении работ, в том числе при досрочном выполнении работ, сообщить об этом Заказчику по факсу N ______ или электронной почте _________________.

2.3.4. Передать результат работ Заказчику в виде технической документации, указанной в п. 1.1 настоящего Договора, по акту выполненных работ, а также передать Заказчику отчет об использовании предоставленных Заказчиком материалов (Приложение N ____ к настоящему Договору).

2.3.5. Подрядчик обязан не позднее _______________ с момента обнаружения отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы, а именно: _________________________;

— обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.4. Подрядчик вправе:

2.4.1. Привлечь третьих лиц для выполнения работ по настоящему Договору.

Ответственность за действия третьих лиц перед Заказчиком несет Подрядчик.

2.4.2. В случаях когда исполнение работы по договору подряда стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в Договоре цены с учетом выполненной части работы.

2.4.3. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях нарушения Заказчиком своих обязанностей по Договору, в частности непредоставления Заказчиком информации, необходимой для исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору. Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

2.5. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по взаимному согласию или в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 — 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за _____ до даты предполагаемого расторжения.

3. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Цена работ по настоящему Договору подлежит согласованию Сторонами в Смете работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

3.2. Заказчик обязуется уплатить Подрядчику цену работ в течение ______ банковских дней с момента получения оригинала счета Подрядчика и акта выполненных работ. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Заказчик считается исполнившим надлежащим образом обязательство по уплате стоимости работ с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения сроков выполнения работы, установленных Сметой работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере _____ (_________) рублей за каждый день просрочки.

5.3. В случае нарушения срока оплаты, установленного п. 3.2 настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.

6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров споры подлежат рассмотрению в суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Обмен информацией и документами по настоящему Договору производится Сторонами путем направления документов заказным письмом с уведомлением о вручении или по факсу N ____, или с помощью курьерской службы. Получение корреспонденции должно осуществляться надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

7.2. Изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7.5.1. Техническое задание Заказчика (Приложение N __).

7.5.2. Смета работ (Приложение N __).

7.5.3. Акт выполненных работ (Приложение N __).

7.5.4. Отчет об использовании материалов (Приложение N __).

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Расчетный счет N _____________ в __________________________

ИНН _________________, к/с ___________________, БИК _______

Расчетный счет N ______________ в _________________________

ИНН _______________, к/с _____________________, БИК _______

Источник:
http://blank-obrazets.ru/dogovor_podryada_na_vypolnenie_dizajnerskix_rabot.htm

Договор на выполнение дизайнерских работ

Договор на выполнение дизайнерских работ

г. [наименование населенного пункта] [число, месяц, год] [Наименование юридического лица] в лице [должность, Ф. И. О. уполномоченного лица], действующего на основании [правоустанавливающий документ], именуемого в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и [наименование юр. лица] в лице [должность, Ф. И. О. уполномоченного лица], действующего на основании [правоустанавливающий документ], именуемого в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель выполняет дизайнерские работы в помещении Заказчика, расположенное по адресу: [вписать нужное] в соответствии с Техническим заданием Заказчика, являющимся его неотъемлемой частью, а Заказчик обязан принять и оплатить выполненные Исполнителем работы в сроки и на условиях, установленных настоящим Договором.

2. Порядок выполнения работ и осуществления расчетов

2.1. Заказчик предоставляет Исполнителю Техническое задание (Приложение N [вписать нужное]), подписанное уполномоченным представителем, а также другие материалы, необходимые для выполнения данного Технического задания.

2.2. Срок исполнения работ [вписать нужное] календарных дней с момента перечисления Заказчиком суммы предоплаты, указанной в п. 2.3. настоящего Договора, на расчетный счет Исполнителя.

2.3. Общая стоимость работ по Договору согласно Техническому заданию составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.

2.4. Заказчик производит предоплату за выполнение работ в размере [значение] процентов от суммы, указанной в п. 2.3. настоящего Договора.

2.5. Оставшаяся сумма выплачивается Заказчиком после выполнения Исполнителем работ в полном объеме и подписания обеими сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.6. Заказчик перечисляет денежные средства, указанные в п. 2.5. настоящего Договора, не позднее [значение] дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и предоставить результаты работ в установленный срок Заказчику. Качество работ должно соответствовать требованиям Технического задания Заказчика;

3.1.2. незамедлительно проинформировать Заказчика и до получения от него соответствующих разъяснений приостановить работы для обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий в случае выполнения Исполнителем его указаний, а также об иных обстоятельствах, угрожающих качеству выполнения Работ.

3.2. Исполнитель вправе:

3.2.1. расторгнуть настоящий Договор, если Заказчик своевременно не обеспечит его необходимыми материалами и информацией для производства работ, а также в установленный срок не перечислит суммупредоплаты, указанную в п. 2.4.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. принять и оплатить результат работ, выполненных Исполнителем, в порядке и сроки, предусмотренные Договором;

3.3.2. предоставить Исполнителю необходимые исходные материалы в срок не позднее [значение] дней с момента подписания сторонами Договора;

3.3.3. рассмотреть представленные результаты работ и известить Исполнителя либо об одобрении работы, либо об отказе от нее, либо о необходимости внесения поправок и доработок с указанием требуемых исправлений.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. досрочно расторгнуть настоящий Договор, компенсировав Исполнителю произведенные затраты и уплатив ему часть вознаграждения пропорционально фактически выполненным к моменту расторжения договора работам.

4. Ответственность сторон

4.1. В случае нарушения Исполнителем срока, указанного в п. 2.2. настоящего Договора, Исполнитель обязан уплатить Заказчику неустойку в размере [значение] процентов от стоимости работ за каждый день просрочки, а также возместить все убытки, причиненные ненадлежащим исполнением, не покрытые неустойкой.

4.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты работ, указанного в п. 2.5. настоящего Договора, Заказчик обязан уплатить Исполнителю неустойку в размере [значение] процентов от суммы задолженности, а также возместить все убытки, причиненные ненадлежащим исполнением, не покрытые неустойкой.

Читайте также  Вернуть часы качественые и бракованные в магазин - инструкция в 2020 году

5. Срок действия договора

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания исполнения сторонами своих обязательств в полном объеме.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения и других стихийных бедствий, решений государственных органов, непосредственно влияющих на исполнение обязательств по настоящему Договору и если эти обстоятельства возникли после подписания настоящего Договора.

7. Прочие условия

7.1. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон.

7.2. Все споры и разногласия сторон по возможности будут разрешаться путем переговоров. При невозможности достижения согласия спор должен быть передан на рассмотрение в Арбитражный суд [наименование суда, в котором подлежит рассмотрению спор].

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, — по одному для каждой из сторон.

7.4. Приложения к договору:

8. Адреса и реквизиты сторон

[вписать нужное] [вписать нужное] [вписать нужное] [вписать нужное]

План-задание на дизайнерский проект

(К Договору на выполнение дизайнерских работ)

[число, месяц, год]

Адрес помещения: [вписать нужное]

Наименование помещения: [вписать нужное]

Общая площадь: [значение] кв. м.

Цель проекта: [вписать нужное]

Требования к помещению для проведения дизайнерских работ: [вписать нужное]

Требования к дизайн-проекту: [вписать нужное]

1. Обмерный план

2. Монтажный план

3. План раскладки паркета

4. Раскладка керамической плитки по полу

5. Раскладка керамической плитки по стенам

6. План размещения электрического оборудования с привязкой розеток и выключателей

7. План потолка с расстановкой освещения

8. Аксонометрические чертежи, развертки стен

9. Спецификация отделочных и декоративных материалов

10. Спецификация мебели, аксессуаров

[вписать нужное] [вписать нужное] [вписать нужное] [вписать нужное]

Акт сдачи-приемки результатов работы

к Договору на выполнение дизайнерских работ

г. [наименование населенного пункта] [число, месяц, год] [Наименование юридического лица] в лице [должность, Ф. И. О. уполномоченного лица], действующего на основании [правоустанавливающий документ], именуемого в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и [наименование юр. лица] в лице [должность, Ф. И. О. уполномоченного лица], действующего на основании [правоустанавливающий документ], именуемого в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем.

1. Исполнитель выполнил следующие дизайнерские работы, предусмотренные договором на выполнение дизайнерских работ N [вписать нужное] от [число, месяц, год] в соответствии с Техническим заданием Заказчика, являющимся неотъемлемой частью договора: [вписать нужное] и передал результат выполнения работ Заказчику.

2. Заказчик принял следующие выполненные работы по договору на выполнение дизайнерских работ N [вписать нужное] от [число, месяц, год]: [вписать нужное]

3. Качество выполненных работ соответствует Техническому заданию, выданному Заказчиком Исполнителю. Претензий к качеству у Заказчика к Исполнителю не имеется.

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по одному для каждой из сторон.

Источник:
http://dogovor-blank.ru/%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE__%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE__%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82

Образец договора на разработку дизайн-проекта
от ООО «Поларис»

ДОГОВОР № 00/00/00

НА РАЗРАБОТКУ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА

г. Москва » » 2017 года

Общество с ограниченной ответственностью “Поларис”, именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице __________________________ , действующего на основании _____, с одной стороны, и ____________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор оказания услуг (далее по тексту – Договор) о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется разработать дизайн-проект интерьера помещения и оформить проектно-техническую документацию на объект, расположенный по адресу:________________________________________________________________________________________

1.2. Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке и уплатить обусловленную Договором цену.

1.3. Виды работ, объем, содержание и срок разработки проектной документации, являющиеся предметом настоящего договора, определены: Заданием на проектирование (Приложение № 1), Графиком выполнения работ (Приложение № 2), Техническим заданием (Приложение № 3).

2. Сроки выполнения работ

2.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по настоящему Договору в течение 37 рабочих дней в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2) с момента перечисления Заказчиком авансового платежа, указанного в п. 3.2.1. настоящего Договора.

2.2. Исполнитель приступает к выполнению работ с момента (даты) перечисления авансового платежа и предоставления Исполнителю исходных данных, предусмотренных п. 4.3.1 настоящего Договора.

2.3. Рабочие дни, в течение которых проектная документация находится на рассмотрении у Заказчика, не входят в срок выполнения работ, определенный п. 2.1. настоящего Договора.

2.4. По соглашению сторон Договор может быть продлен на новый срок.

2.5. Условия и порядок внесения изменений установлены в разделе 6 настоящего Договора.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость разработки дизайн-проекта составляет: _______________________ рублей.

при площади помещения равной ______________________________________________ м 2 .

Если после обмера помещения, заявленная Заказчиком площадь помещения будет отличаться от площади, вычисленной после проведения Исполнителем замеров, цена договора изменяется в большую или меньшую сторону, в зависимости от итогов замеров из расчета _______ руб. за 1 м 2 , для помещений площадью более 70м 2 .

3.2. Оплата по договору производится в следующем порядке:

3.2.1. В счет предусмотренных настоящим договором платежей и обеспечение его исполнения Заказчик, в течении трех банковских дней после подписания настоящего договора дизайн проекта выплачивает Исполнителю Аванс в размере 50 % от суммы. указанной в п.3.1, что составляет ________________ (________________________) рублей.

3.2.2. Второй платеж, в размере 30 % от суммы, указанной в п.3.1, что составляет ________________ (________________________) рублей, Заказчик оплачивает после согласования 2-го этапа, согласно Графику выполнения работ (Приложение №2).

3.2.3. Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком не позднее трех банковских дней после полного их завершения и подписания акта сдачи-приемки.

3.3. В случае если Заказчик не принимает работу в течение 7 дней после ее передачи, и при этом не предоставляет мотивированных письменных претензий относительно качества и полноты документации, он обязан выплатить полную сумму, указанную в п.3.1.

3.4. Условия и порядок внесения изменений в стоимость работ, связанных с изменениями их объёмов и видов, установлены в п.6.2.

3.5. Форма оплаты – наличный и безналичный расчет.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

4.1.2. По требованию Заказчика информировать его о ходе выполнения работ.

4.1.3. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в принятую им проектную документацию, оказывающие влияние на стоимость и сроки выполнения работ.

4.1.4. В случае возникновения необходимости проведения дополнительных работ немедленно сообщить об этом Заказчику.

4.1.5. Устранить возникшие по вине Исполнителя дефекты (недостатки) в проектную документацию по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества и полноты документации.

4.2. Исполнитель имеет право:

4.2.1. Привлекать третьих лиц к работам по выполнению своих обязательств по настоящему Договору.

4.2.2. Досрочно завершить работу по настоящему Договору с согласия Заказчика, при условии выполнения ее качественно и в полном объеме.

4.2.3. Производить фото- и видеосъемку реализованного интерьера без указания выходных данных Заказчика.

4.2.4. Публиковать реализованный проект в специализированных печатных изданиях, размещать в сети Интернет, а также имеет полные авторские права на данный проект.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Передать Исполнителю до начала работ необходимую техническую документацию:

4.3.2. Предоставить Исполнителю заполненное и подписанное техническое задание (Приложение № 3) до начала разработки дизайн-проекта.

4.3.3. Обеспечить, в согласованное Сторонами время, доступ Исполнителю в помещение для осуществления работ, предусмотренных настоящим Договором.

4.3.4. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

4.3.5. Своевременно принимать и оплачивать работы, выполняемые Исполнителем в соответствии с настоящим договором.

4.3.6. Обеспечить принятие решений в ходе обсуждения выполнения (корректировки) дизайн-проекта в течение 3 (трех) дней после получения от Исполнителя предложений для рассмотрения.

4.4.7. Предупредить Исполнителя о своем предполагаемом длительном (более 15 дней) отсутствии.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Назначить уполномоченное лицо для представления его интересов по-настоящему Договору.

4.4.2. Получать от Исполнителя необходимую информацию о ходе проведения работ по настоящему Договору.

4.4.3. Вносить предложения, относительно дизайнерских решений, как объекта в целом, так и его части, если разработанные Исполнителем дизайнерские решения объекта, по каким — либо причинам не удовлетворяют Заказчика или же приостановить работы.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны обязуются извещать друг друга об обстоятельствах, которые могут привести к нанесению ущерба любой из сторон немедленно по выявлению таких обстоятельств.

5.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, по вине Исполнителя, он выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 10% этой суммы.

5.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком услуг Исполнителю, Заказчик выплачивает пени в размере 0,1% от суммы, подлежащей выплате, за каждый просроченный день, но не более 10% этой суммы.

5.4. В случае привлечения Заказчиком к работе третьих лиц, Исполнитель не несет ответственность за сроки и качество работ.

5.5. Исполнитель не несет ответственности за окончательную реализацию проекта, если Заказчик самостоятельно произведет оформление интерьеров объекта не в соответствии с утвержденным дизайн — проектом.

6. Изменение условий реализации проекта

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон.

6.2. Повышение договорной цены, вызванное дополнительными работами в результате изменения Заказчиком объёмов работ (глубины проработки проекта), оформляется дополнительным соглашением между Заказчиком и Исполнителем, становящимся с момента подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

6.3. Дата завершения работ сдвигается соразмерно сроку выполнения Исполнителем дополнительных работ, доработки проекта по требованию Заказчика, а также в случае просрочек со стороны Заказчика по части принятия решений, на время просрочки.

6.4. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию сторон, что скрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

7. Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по-настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения настоящего Договора, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

7.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, должна немедленно известить о наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств другую сторону.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более двух месяцев, Исполнитель и Заказчик в течение 10 (десяти) дней примут решение о мерах, необходимых для продолжения выполнения работ.

8. Авторские права

8.1. Всей полнотой имущественных и личных неимущественных прав на объекты авторского права, созданные Исполнителем в результате работ по настоящему Договору, обладает Исполнитель.

8.2. Всей полнотой имущественных и личных неимущественных прав на результаты работ до подписания Акта сдачи-приемки работ по настоящему Договору обладает Исполнитель.
8.3. При передаче Заказчику результатов работ, Исполнитель передает Заказчику все имущественные права на результаты работ, в том числе бессрочное исключительное право использования предоставленных материалов и результатов работ в объеме полномочий, установленных ст.16 закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» от 09.07.1993 г. № 5351-1. При этом Заказчик обязуется, чтобы в рекламных объявлениях, различных публикациях и в подобных материалах, подготавливаемых Заказчиком или третьим лицом по договору с Заказчиком в любых целях, должен быть указан Исполнитель.
8.4 Исполнитель может использовать результат работ в своем портфолио, на Интернет сайте компании, в рекламных материалах, предварительно уведомив Заказчика.

Читайте также  Пенсионное обеспечение после выезда на ПМЖ

9. Общие условия

9.1. Разногласия по Договору решаются путем переговоров между Сторонами. При не достижении соглашения споры разрешаются в судебных органах в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Настоящий Договор заменяет любые другие предшествовавшие устные и письменные обязательства между Сторонами по предмету настоящего договора.

9.3. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы — по одному для каждой Стороны.

9.4. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 — Задание на проектирование.

Приложение № 2 — График выполнения работ.

Приложение № 3 — Техническое задание.

10. Сроки действия договора.

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

10.2. Настоящий договор действует до момента полного исполнения сторонами своих обязательств по нему, а также завершения всех взаиморасчетов между сторонами.

10.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно, по взаимному согласию сторон, с письменным уведомлением не менее чем за одну неделю, при условии полной оплаты фактически выполненной работы.

10.4. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно, в одностороннем порядке, при отсутствии оплаты авансового платежа в течении 20 рабочих дней с момента подписания договора.

11. Адреса и реквизиты Сторон

Ф.И.О: ______________________

Адрес регистрации: _____________

Дата выдачи: ___________________

12. Подписи Сторон

ООО «Поларис«

115191, г.Москва, ул. 2-я Рощинская,

ИНН/ КПП __7725834415/772501001

ОАО «Промсвязьбанк» г. Москва

от «__» ___________ 2017 года

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Содержание материалов, передаваемых Заказчику:

2. Обмерный чертеж

3. План демонтажа конструкций

4. План монтажа конструкций

5. План помещений после перепланировки

6. План расстановки мебели и оборудования

7. План потолков (с указанием отметок и узлами)

8. План полов (с указанием отметки пола, типа напольного покрытия, раскладки и размеров)

9. План монтажа осветительных приборов (с указанием типов)

10. План электрокоммуникаций с привязками (указывается месторасположение розеток и электровыводов)

11. Схема управления освещением (с указанием включения групп светильников)

12. Схема расположения отопительных приборов и теплых полов

13. Схема расположения выводов водоснабжения и канализации

14. Схема расположения приборов вентиляции и кондиционирования

15. Схема маркировки разверток

16. Развертки стен

17. План с маркировкой дверей

18. Спецификация дверей

19. План маркировки подоконников

20. Ведомость отделки помещений (материалы)

21. Ведомость осветительных приборов

22. Ведомость розеток и выключателей

23. Необходимые узлы сложных конструкций

24. Визуализация помещений

25. Смета на дизайн проект

Состав и формат материалов, передаваемых Заказчику:

Проектные материалы передаются Заказчику на бумажном носителе в 2-х экземплярах, на электронном носителе — в 1-м экземпляре.

Текстовые материалы в электронном виде передаются в формате doc, графические материалы в электронном виде передаются в формате pdf, jpg.

Источник:
http://polarisdesign.ru/dogovor-na-dizayn-proekt.html

Договор оказания услуг по декоративному оформлению помещений и площадок

Автор документа

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
ПО ДЕКАРАТИВНОМУ ОФОРМЛЕНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ И ПЛОЩАДОК

г. _________________ «___» ___________ 201__ г.

____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора ______________________, действующего на основании ____________, с одной стороны и гражданин ____________ паспорт серии ______ выдан _________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1. Настоящим Договором Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется лично, или при помощи третьих лиц, оказать ему услуги по декоративному оформлению помещений и других площадок, а также иные услуги по организации и проведению деловых и праздничных мероприятий, по адресу: ____________________________________________

Наименование работ, стоимость и прочие необходимые условия заказа, фиксируются в протоколе согласования цены, именуемом в дальнейшем «Протокол», являющегося неотъемлемой частью данного договора и подписываемым Исполнителем и Заказчиком до начала проведения работ.

Исполнитель обязуется сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СТОРОН.

2.1.1. В течение дня перед мероприятием после получения от Исполнителя извещения об окончании Работы осмотреть и принять результат Работ, о чем составляется акт приемки, за подписью обеих сторон настоящего Договора.

2.1.2. Заказчик обязуется своевременно предоставить Исполнителю всю необходимую достоверную информацию по заказу, а также обеспечить доступ сотрудников Исполнителя к местам проведения работ и в сроки, оговоренные в Протоколе.

2.1.3. Предоставить место складирования готовой продукции, обеспечить подачу электроэнергии для исполнения работ.

2.1.4. Если иное не оговорено отдельно, место проведения работ должно быть защищено от дождя и ветра, иметь температуру воздуха от 15 до 30 градусов Цельсия, влажность, химический состав и запыленность воздуха, допустимые для работы людей без средств защиты, а также для работы электроинструмента.

2.2. Исполнитель обязан:

2.2.1. Выполнить работы в срок и в объеме, предусмотренном настоящим Договором и с надлежащим уровнем качества.

2.2.2. Исполнитель обязан выполнить предусмотренную в настоящем Договоре работу лично. Привлечение Подрядчиком третьих лиц возможно. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия третьих лиц.

2.3. Исполнитель выполняет заказ на основе данных, записанных в Протоколе. Изменение Заказчиком условий заказа, возможно только при наличии такой возможности у Исполнителя и с его согласия. При этом изменения фиксируются в действующем, либо новом Протоколе.

2.4. Исполнитель обязуется устранить по требованию Заказчика за свой счет все выявленные при приемке Работ недостатки, если Сторонами не будет согласовано соразмерное уменьшение цены Работы или возмещение Подрядчиком расходов Заказчика, связанных с устранением выявленных недостатков.

2.5. Исполнитель обеспечивает соблюдение Правил охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды своими работниками.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ.

3.1.Обшая стоимость выполняемых Исполнителем работ по настоящему Договору

3.2.Стоимость работы может быть изменена вследствие изменений, внесенных по требованию Заказчика в ходе выполнения работ.

3.3. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение двух рабочих дней с момента подписания Договора.

4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.

4.1. Исполнитель выполняет работы в следующие сроки:

  • начало: с момента оплаты на расчетный счет Исполнителя и подписания Договора.
  • окончание работ: _______________________.

4.2.Срок действия Договора: до полного выполнения обязательств Заказчиком и Исполнителем по данному Договору.

5. КАЧЕСТВО РАБОТ И ГАРАНТИИ.

5.1. Исполнитель гарантирует сохранение целостности и первоначального внешнего вида оформления из воздушных шаров при соблюдении следующих условий: оформление воздушными шарами не предназначено для длительного использования и сохраняет свой праздничный вид от нескольких часов до 3 дней (конкретные сроки – см. ниже), в зависимости от материала шаров, газа их наполняющего и условий окружающей среды.

Ни при каких условиях мы не можем гарантировать, что оформление воздушными шарами сохранит свой праздничный вид более этого срока.

Исполнитель не несет ответственности за возможные повреждения или потерю внешнего вида оформленными из воздушных шаров:

5.1.1.Латексных или фольгированных, надутых воздухом, если с момента их надувания прошло более 3-х дней

5.1.2.Латексных, надутых гелием, и не прошедших специальную обработку специальным пластиком «Хай Флоат», если с момента их надувания прошло более 14 часов

5.1.3.Латексных, надутых гелием, и прошедших специальную обработку специальным пластиком «Хай Флоат», если с момента их надувания прошло более 42 часов

5.1.4. Фольгированных, надутых гелием, если с момента их надувания прошло более 3-х дней

5.1.5. Если температура окружающего композиции воздуха ниже 0 или выше 30 градусов Цельсия

5.1.6. Если на них попадают прямые, не прошедшие через стекло солнечные лучи или атмосферные осадки

5.1.7. Если они подвергаются воздействию потоков воздуха более 7 м/сек или иному механическому, термическому или химическому воздействию

5.1.8. При изменении температуры окружающего их воздуха с момента надувания более чем на 5 градусов Цельсия (при этом меняется объем наполняющего их газа, что может привести к разрыву или, наоборот, обмяканию шаров)

5.1.9. При использовании шаров с гелием в оформлениях на улице (из-за их крайней нестойкости к солнечному свету, ветру и осадкам)

5.1.10. Если в помещении пыльно, поскольку шары из-за статического электричества активно притягивают пыль, что ведет к их загрязнению

5.1.11. При полной и частичной потере формы до 3% шаров, поскольку это естественный для воздушных шаров процент брака, обусловленный материалом из которого они изготовлены.

5.2. Требования, связанные недостатками результата Работы, Заказчик имеет право предъявить в течение гарантийного срока.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. В случае нарушения Исполнителем срока выполнения работ, указанного в пункте 4.1. настоящего Договора, он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены Работ за каждый час просрочки, но не более 3% от стоимости работ настоящего Договора.

6.2. За ненадлежащее качество работы, Исполнитель несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.

6.3. За несвоевременную оплату выполненных работ Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% от цены не оплаченной работы за каждый час просрочки, но не более 3% от стоимости работ настоящего Договора.

6.4. В случае, когда возникает невозможность исполнения данного Договора по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Исполнитель возвращает Заказчику полученную предоплату, за вычетом фактически понесенных им в связи с данным Договором расходов.

6.5. В случае, одностороннего расторжения данного Договора Заказчиком, либо невозможности его исполнения по вине Заказчика или по вине обстоятельств, за которые несет ответственность Заказчик, Исполнитель удерживает внесенный Заказчиком задаток в качестве неустойки.

6.6. В исключительном случае, при отсутствии материала (например, определенного типа воздушных шаров) у поставщиков, Исполнитель имеет право, по согласованию с Заказчиком, произвести замену такого материала на максимально подобный. При этом производится пересчет стоимости заказа с изменением суммы данного Договора, либо, по требованию Заказчика, данный Договор расторгается с возвратом Исполнителем Заказчику всей внесенной им предоплаты. Любые прочие изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще на то уполномоченными представителями сторон.

6.7. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему Договору в случае, если их обязательства по настоящему Договору не могут быть исполнены вследствие непреодолимой силы.

7.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

7.1.Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

7.2.В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. _____________.

8.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

8.1.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Читайте также  Вновь принимаемый сотрудник был фактически допущен к работе и отработал один день

8.2. Любые дополнения к настоящему Договору должны быть подписаны обеими сторонами и скреплены печатями.

Источник:
http://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0/

ДОГОВОР ПОДРЯДА

г. Москва, 2017 г.

ООО «Сэмпл Продакшен энд покупшен», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Иванова И. И., действующего на основании Устава предприятия, с одной «Стороны», и Гражданин РФ Мальцев Игорь Петрович, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании своей право- и дееспособности, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. СТОРОНЫ считают необходимым сотрудничество в области дизайнерских разработок. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется выполнить в пользу Заказчика следующие услуги

1.2. Заказчик обязуется принять оказанные услуги и результаты выполненных работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.3. Срок оказания услуг (выполнения работ):

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Оказывать услуги и выполнять работы лично в точном соответствии с заданиями и указаниями Заказчика. Использовать при выполнении работ/оказании услуг собственное оборудование, материалы и средства.

2.1.2. В ходе работы передавать Заказчику эскизные варианты разработок для согласования и утверждения. В случае обнаружения в выполненных работах, оказанных услугах недостатков устранить их в течение 3 (трех) календарных дней.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Оказывать Исполнителю информационную поддержку, необходимую последнему для правильного и своевременного оказания услуг/выполнения работ.

2.2.2. Принимать выполненные Исполнителем работы/оказанные услуги по Акту приема-передачи и оплачивать их.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость оказания услуг/выполнения работ, предусмотренным настоящим Договором, определяется исходя из фактического объема выполненных Исполнителем и принятых Заказчиком работ (оказанных услуг) на основании действующих у Исполнителя расценок.

3.2. Заказчик полностью оплачивает стоимость услуг/выполнения работ в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания Сторонами соответствующего Акта приема-передачи в размере, указанном в Акте приема-передачи.

3.3. Оплата производится в рублях РФ путем перечисления гонорара на банковский счет Исполнителя, указанный в его реквизитах, наличным расчетом, перечислением денежных сумм на электронный кошелек ИСПОЛНИТЕЛЯ или иным удобным сторонам путем, в соответствии с их договоренностью.

3.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. СДАЧА-ПРИЕМКА

4.1. Результат оказания услуг/выполнения работ Исполнитель передает Заказчику в виде готовых файлов. Передача осуществляется посредством пересылки электронной почты, передачей на магнитном носителе или иным удобным сторонам способом.

4.2. Подписанный Сторонами Акт сдачи-приемки без претензий Заказчика является основанием для осуществления Заказчиком платежей в пользу Исполнителя в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. Настоящий Договор, информация и документация, получаемые в ходе реализации Договора будут считаться конфиденциальными, и Исполнитель обязуется не разглашать их без письменного согласия Заказчика. Исполнитель обязуется когда было то ни было без предварительного письменного согласия Заказчика не раскрывать прямо или косвенно какому-либо третьему лицу любую конфиденциальную информацию о Заказчике. Для целей настоящего Договора термин «конфиденциальная информация» включает без ограничения любую информацию, прямо или косвенно затрагивающую Заказчика, в т.ч. полученную или разработанную Исполнителем в ходе выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

5.2. Вся конфиденциальная информация остается собственностью Заказчика. Исполнитель по требования Заказчика незамедлительно возвращает Заказчику все документы (включая без ограничения печатные, рукописные, компьютерные и иные программные носители), предоставленные Заказчиком или любым ее представителем Исполнителю или разработанные Исполнителем в ходе выполнения своих обязательств по Договору, и не оставляет у себя никаких копий, выдержек или других полностью или частично воспроизведенных экземпляров конфиденциальной информации. В случае получения такого требования, все документы, записки, заметки, переписка, любые иные носители информации должны быть незамедлительно переданы Заказчику.

5.3. Все права на созданные Исполнителем в рамках настоящего Договора результаты работ, оказанных услуг (включая все авторские имущественные и неимущественные права, в случае если созданный результат будет являться объектом авторского права) принадлежат Заказчику с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами условий настоящего Договора.

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

6.3. Во всем остальном, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства РФ.

6.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, — по одному для каждой из Сторон.

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Источник:
http://petrovich-design.ru/dogovor-podryada.html

Образец договора на оказание дизайнерских услуг

Главная > Документ

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ ДИЗАЙНЕРСКИХ УСЛУГ №_____________

г. Тверь «___» _________ 2010г.

_____________________________(ФИО ЗАКАЗЧИКА) паспорт _______ № ____________ выдан ___________________________, именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью Дизайн Студия «Эффект», именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице генерального директора Лебедева Павла Геннадьевича, действующего на основании Устава предприятия, с другой стороны, а вместе далее именуемые «Сторонами», заключили настоящий договор о нижеследующем:

По договору возмездного оказания услуг ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется по заданию ЗАКАЗЧИКА оказать услуги, указанные в п. 1.2 настоящего договора, а ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить эти услуги.

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать следующие услуги по оформлению интерьера коттеджа

расположенного по адресу: ______________________________________________________________

— осуществить разработку дизайн-проекта, согласно перечню проектной документации, утвержденному заказчиком (см. приложение №2, являющееся неотъемлемой частью данного договора).

Срок выполнения работ с «____» _____________ 2010г. по «____» ______________ 2011г. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право выполнить работы досрочно. В случае изменения ЗАКАЗЧИКОМ первоначального задания на проектирование сроки выполнения работ пересматриваются.

Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи Услуг ЗАКАЗЧИКОМ или его уполномоченным представителем. Подписание акта приема-сдачи Услуг производится не позднее 3-х дней после предоставления ИСПОЛНИТЕЛЕМ оформленной проектной документации ЗАКАЗЧИКУ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:

2.1.1. Оказать Услуги с надлежащим качеством.

2.1.2. Оказать Услуги в полном объеме в срок, указанный в п.1.2 настоящего Договора.

2.1.3. Исправить по требованию ЗАКАЗЧИКА все выявленные недостатки, допущенные по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ.

2.2 ЗАКАЗЧИК обязан:

2.2.1. Оплатить работу по цене, указанной в п. 3 настоящего Договора в соответствии с графиком оплаты

(см. приложение №1, являющегося неотъемлемой частью данного договора)

2.2.2. Предоставить исполнителю задание на выполнение дизайн-проекта, а также существующую проектную документацию по объекту.

2.3 ЗАКАЗЧИК имеет право:

2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой ИСПОЛНИТЕЛЕМ, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив ИСПОЛНИТЕЛЮ, часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг (но не менее 50% от общей суммы договора), выполненных до получения извещения об отказе ЗАКАЗЧИКА от исполнения Договора.

2.3.4. ЗАКАЗЧИК имеет право не подписывать акт приема сдачи Услуг до устранения обнаруженных ошибок и недочетов в предоставленной документации, о чем письменно уведомляет ИСПОЛНИТЕЛЯ, прилагая перечень обнаруженных ошибок.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1 Цена настоящего договора составляет ______________________________ рублей

3.2 Уплата ЗАКАЗЧИКОМ ИСПОЛНИТЕЛЮ цены Договора осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанный в настоящем договоре, либо в кассу ИСПОЛНИТЕЛЯ, согласно приложению№1(график оплаты) настоящего договора, являющегося его неотъемлемой частью

3.4 Выезды дизайнера, при необходимости таковых, в г. Москву, Санкт-Петербург и за границу РФ оплачиваются отдельно, цена выездов и продолжительность поездок оговаривается в дополнительных соглашениях к данному договору.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

4.1. За нарушение срока оказания Услуг, указанного в п.1.3 настоящего Договора, ИСПОЛНИТЕЛЬ уплачивает ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере 0.1% от стоимости работ, за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ.

4.2. За нарушение срока оплаты оказанных Услуг, указанного в графике оплаты, ЗАКАЗЧИК уплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ пеню размере 0.1% от неоплаченной суммы Договора, за каждый день просрочки платежа, но не более 10% от неоплаченной суммы.

4.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

4.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны, после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий, решают их в судебном порядке.

6.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение произошло по причине обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, землетрясения, забастовки, решения любых государственных органов.

6.3 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана в 10-ти дневный срок известить другую сторону о наступлении какого-либо из вышеуказанных обстоятельств и передать ей соответствующие документы, подтверждающие наступление этого обстоятельства непреодолимой силы.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

7.2 Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению сторон, либо по основаниям , предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков, включая упущенную выгоду.

7.3 Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление другой стороне за две недели.

8. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

8.1 Право собственности на окончательный проект по настоящему договору , включающий все утвержденные (подписанные) рабочие материалы, переходят от ИСПОЛНИТЕЛЯ к ЗАКАЗЧИКУ после оплаты ЗАКАЗЧИКОМ всех работ в полном объеме. При этом ИСПОЛНИТЕЛЬ продолжает сохранять за собой неимущественные авторские права, в том числе право называться автором этих документов.

8.2 ИСПОЛНИТЕЛЮ запрещается использование сведений , предоставленных ему ЗАКАЗЧИКОМ , для любых целей, не относящихся к выполнению обязательств по данному Договору. ЗАКАЗЧИК обязуется сохранить полную конфиденциальность о методах и способах реализации ИСПОЛНИТЕЛЕМ договорных обязательств.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Общество с ограниченной ответственностью Дизайн Студия «Эффект»,

170100, г. Тверь ул. Малая Самара д. 2

ОГРН 1106952017545 ИНН 6950120032 КПП 69500100

р/сч 40702810600050000792 в Филиале «Тверской» ЗАО «КБ ОТКРЫТИЕ»,

кор/счет 30101810600000000902 БИК 042809902

ЗАКАЗЧИК __________________ ИСПОЛНИТЕЛЬ_____________________

Владимирова Н.Н. Лебедев П.Г.

Приложение к договору:

График оплаты и выполнения работ-1лист.

Перечень проектной документации, входящей в дизайн-проект- 1лист.

ЗАКАЗЧИК __________________ ИСПОЛНИТЕЛЬ_____________________

Источник:
http://gigabaza.ru/doc/94272.html